Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда и неустойки

Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда и неустойки

 

В __________Арбитражный суд

 

Адрес:___________________

 

ИНН ______ ОГРН ________

 

Адрес:___________________

 

Телефон:_____________________

 

Ответчик:  ООО «Берта»

 

ИНН_____ ОГРН ___________

 

Адрес:__________________

 

Телефон:_______________

 

Цена иска: 113 190,00 рублей

 

Государственная пошлина:44 17 руб.

 

                     ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании стоимости работ по договору подряда и неустойки

ООО «Мастеровой»» (подрядчик) и ООО «Арка» (заказчик) заключили договор подряда от 16

июля 2022 г. № 778 на ремонт станка зубофрезерного 53а80к (800×10, 2010 года выпуска). В соответствии с условиями  указанного договора истец обязался отремонтировать станок к 9 августа 2022 года, а ответчик – оплатить стоимость ремонтных работ в день принятия работ.

9 августа 2016 года истец полностью выполнил работы по договору подряда от 16 июля 2022 г. № 778, о чем ответчик был уведомлен заблаговременно, что подтверждается извещением о готовности работы от 6 августа 2016 г. № 9, направленным вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ.

Ответчик указанный акт не подписал, мотивированных возражений не представил, оплату работ не произвел.

Согласно пункту 5.6 договора подряда от 16 июля 2022 г. № 778, работы считаются принятыми в полном объеме, если заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения указанных выше документов не представит мотивированного отказа от принятия работ.

Так как мотивированного отказа в наш адрес не поступало, то работы считаются принятыми в полном объеме 16 августа 2022 года. Так как оплата выполненных работ согласно пункту 3.7 договора осуществляется в день их принятия, то работы должны быть оплачены 16 августа 2022 года.

Согласно пункту 3.5 договора ООО «Арка» обязалось оплатить ООО  "Мастеровой"» денежную сумму в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп., включая НДС.

Пунктом 6.2 договора предусмотрено, что за несвоевременную оплату работ

заказчик уплачивает подрядчику пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. На 14 сентября 2016 года размер неустойки составил 3190 руб. 00 коп. (110 000 руб. × 0,001 × 29 дн.).

Ответчику была направлена   претензия  от 30 августа 2022 г. № 12 о выплате денежных средств по договору подряда и неустойки, которая была оставлена без ответа.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 702, 709 ГК, статьями 27, 106, 125, 126 АПК,

прошу:

  1. Взыскать с ответчика в пользу истца стоимость выполненных, но не оплаченных работ по договору подряда от 16 июля 2016 г. № 778  в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей и неустойку за дни просрочки оплаты в размере 3190 рублей.
  2. Возложить на ответчика обязанность по возмещению судебных расходов.

Приложения:

  1. Договор подряда от 16 июля 2022 г. № 778 – на 3 стр.
  2. Копия извещения о готовности работы (ее результата) к сдаче от 6 августа 2016 г.№ 9 и доказательства его направления – на 2 стр.
  3. Копия претензии от 30 августа 2022 г. № 12 – на 2 стр.
  4. Уведомление о вручении претензии – на 1 стр.
  5. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), – на 2 стр.
  6. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т. п.), – на 1 стр.
  7. Копия свидетельства о государственной регистрации – на 1 стр.
  8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, – на 1 стр.
  9. Выписки из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о местонахождении истца и ответчика – на 2 стр.

«07» сентября 2022 г.

Генеральный директор

ООО   «Мастеровой»

А.С. Глебкин

(1)